回答数
4
浏览数
6192
回答数
4
浏览数
6192
真心如何虚假又怎样
16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 [答案]c [解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A.发包人未按约定提供施工场地 B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 E.发生不可抗力 [答案]ACE [解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。 18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 [答案]D [解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。 19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。 A.负责修改施工进度计划 B.向承包人直接发出提前竣工的指令 C.与承包人协商并签订提前竣工协议 D.为承包人提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验 [解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。 20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 [答案]C [解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。 21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。 A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 [答案]ACE [解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。 22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。 A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E.延误的工期相应顺延 [答案]ADE [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。 23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 [答案]A [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。 24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 [答案]ACD [解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。 25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。 A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 [答案]ABCE [解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。 26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 [答案]B [解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。 27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。 A.地基基础工程 B.屋面防水工程 C.设备安装工程 D.排水管道工程 [答案]B [解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。 28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。 D.工程设计年限 [答案]c [解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。 29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 [答案]BDE [解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。 30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 [答案]B [解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。
教主大人Kris
2011年度全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》试卷一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中，“要求”是指（ ）的需要和期望。A．供方和需方B．组织和个人C．明示和隐含D．一般和特殊2．任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（ ）。A．侧重面B．选择范围C．内在界限D．内在关系3．加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（ ）的特点而提出的要求。A．影响因素多B．波动大C．终检局限性D．评价方法特殊性4．选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（ ）的管理职能。A．业主B．政府C．监理单位D．施工单位5．某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质。该企业还可承担（ ）的勘察设计业务。A．全国范围所有工程B．企业所在地区工程C．建筑行业所有工程D．公路、铁道行业桥梁、隧道工程6．在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是（ ）。A．优选设计单位B．编制设计大纲C．参与主要材料、设备选型D．提供设计基础资料7．对初步设计阶段的无法明确或具体解决的重大技术问题，应通过（ ）的阶段，以满足设计质量的要求。A．扩初设计B．技术设计C．施工图设计D．方案设计8．按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是（ ）。A．原材料和构(配)件B．施工机械与设备C．施工作业过程D．分部工程9．在施工承包企业的资质管理中，根据施工承包企业的（ ）将其资质划分为三个序列。A．工程性质B．企业规模C．承包能力D．专业等级10．对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过（ ）批准。A．建设单位B．设计单位C．监理单位D．质检部门11．监理工程师在对承包单位材料、构(配)件采购订货的质量控制中，应要求承包单位向供货方索取（ ），用于证明其质量符合要求。A．质量计划B．质量文件C．质量信息D．质量手册12．施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送（ ）备案。A．建设单位B．建设单位代表C．监理工程师D．设计单位13．施工作业技术交底的目的在于加强承包人对（ ）施工人员的技术指导。A．单项工程B．单位工程C．分部工程D．分项工程14．施工过程中，材料的检验需要见证取样的，见证由（ ）负责。A．业主代表B．政府质量监督员C．监理工程师D．施工项目经理15．监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础上进行，自检是指（ ）。A．工序作业者的自检验B．前后工序交接检验C．专职质检员的检验D．作业者自检、交接检和专检16．施工承包单位要求变更或修改设计图样的某些内容时，按现行规范的规定，应该向项目监理机构提交（ ）请求批准。A．设计变更B．技术修改单C．工程变更单D．技术核定单17．当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师在隐蔽前所进行的监督检查，除见证施工过程外，还要见证（ ）。A．施工环境状况B．施工作业条件C．劳动组织及工种配合状况D．隐蔽部位的覆盖过程18．在填方工程的密实度检测中，监理工程师可通过（ ）现场检测取点验证其合理性。A．作业管理B．计量管理C．计划管理D．组织管理19．监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量和施工行为。下列文件中，属指令文件的是（ ）。A．监理工程师通知B．监理工程师函C．施工例会纪要D．协调事项备忘录20．生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由（ ）组织复核，经复核合格才能予以验收。A．建设单位代表B．监理工程师C．施工总承包单位D．设备系统的运营单位21．大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行检查，土建施工部门应提交（ ）供监理工程师审查。A．混凝土强度测试报告B．基础预压及沉降观测记录C．施工依据及质量控制资料D．基础预压后的观测记录22．在建筑工程施工验收统一标准和规范体系中，作为支持性的建筑施工工艺操作规程属于（ ）标准。A．企业B．行业C．部门D．国家23．对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（ ）的规定。A．检验技术规程B．专业工程验收规范C．统一验收标准D．工程监理规范24．对于经过返修或加固的分部工程、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行检验的前提是（ ）。A．不改变结构的外观尺寸B．不造成永久性缺陷C．不影响主要功能和正常使用寿命D．不影响安全和主要使用功能25．工程质量事故的技术处理方案，一般应委托（ ）提出。A．原设计单位B．工程检测加固单位C．事故调查组建议的单位D．政府质量监督部门26．当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量的状况及原因时，可通过绘制（ ）进行观察判断。A．直方图B．排列图C．管理图D．相关图27．施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（ ）。A．分层抽样B．等距离法抽样C．整群抽样D．多阶段抽样28．实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个（ ）的质量管理体系。A．以顾客为关注焦点B．以过程方法为主导C．以全员参与为动力D．以持续改进为目标29．下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ ）。A．基本预备费B．涨价预备费C．工程建设其他费D．设备及工(器)具购置费30．建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是（ ）。A．设计阶段B．施工招标阶段C．施工阶段D．竣工阶段31．某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税，该进口设备应缴纳的增值税额为（ ）万元。A．34．00B．37．40C．42．50D．46．7532．某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费，其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3．41%，该工程的建筑安装工程含税造价为（ ）万元。A．612．05B．616．40C．618．9lD．621．0833．某工程，设备与工(器)具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（ ）万元。A．100B．160C．170D．20034．预算定额是完成规定计量单位的（ ）进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。A．扩大施工工序B．扩大分部工程C．分部工程D．分项工程35．下列选项中，属于其他直接费定额的是（ ）。A．企业管理费定额B．夜间施工增加费定额C．机械消耗定额D．建设单位管理费定额36．采用工程量清单方式招标时，由（ ）负责工程量清单准确性和完整性。A．招标人B．投标人C．评标委员会D．项目业主37．下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是（ ）。A．清单为可调整的闭口清单B．投标人不必对清单项目逐一计价C．投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减D．投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改38．项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是（ ）。A．制订工作计划B．编制与优化方案C．进行项目评价D．编制可行性研究报告39．某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1．5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为（ ）万元。A．16000B．24000C．28000D．3000040．某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（ ）万元。A．243．33B．245．00C．252．50D．253．0641．下列财务评价指标中，属分析项目偿债能力的是（ ）。A．投资回收期B．总投资收益率C．项目资本金净利润率D．利息备付率42．某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定因素，根据±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。因素变化对财务内部收益率的影响用平均敏感度方法判定，四个不确定因素中最敏感的因素是（ ）。A．项目投资B．产品价格C．产品成本D．产量43．采用强制确定法对某工程四个分项工程进行价值工程对象的选择，各分项工程的功能系数和成本系数见下表。分项工程甲乙丙丁功能系数成本系数根据计算，应优先选择分部工程（ ）为价值工程对象。A．甲B．乙C．丙D．丁44．我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括（ ）。A．直接工程费B．企业管理费C．利润D．税金45．拟建工程与在建工程采用同一施工图编制预算，但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。对于相同部分的施工图预算审查，应优先采用的审查方法是（ ）。A．标准预算审查法B．分组计算审查法C．对比审查法D．“筛选”审查法46．当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，此时可采用（ ）编制设备安装工程概算。A．综合扩大单价法B．概算指标法C．修正概算指标法D．预算单价法47．估算T程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（ ）。A．工程量清单中确定的工程量B．施工前的估算工程量C．合同双方商定的工程量D．承包人实际完成的工程量48．对工程范围明确，但工程量不能准确计算，却急需开工的紧迫工程，应采用（ ）合同形式。A．估计工程量单价B．纯单价C．可调总价D．可调单价49．招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按（ ）计算的对招标工程限定的最高工程造价。A．概算指标B．施工图样C．估算指标D．基础定额50．投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是（ ）。A．多方案报价法B．不平衡报价法C．突然降价法D．先亏后盈法51．下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是（ ）。A．编制资金使用计划B．编制详细的工作流程图C．对设计变更进行技术经济分析D．对投资支出做好分析与预测52．根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的工程计量适合采用（ ）。A．凭据法B．估价法C．均摊法D．分解计量法53．某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工，若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用（ ）。A．原约定竣工日期的价格指数B．实际竣工日期的价格指数C．原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个D．实际竣工日期前42天的价格指数54．投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（ ）之积。A．拟完工程量和实际单价B．拟完工程量和计划单价C．已完工程量和实际单价D．已完工程量和计划单价55．下列关于竣工决算的说法中，正确的是（ ）。A．竣工决算反映了承包方承包建筑工程的全部费用B．竣工决算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据C．竣工决算是业主办理交付使用、核定各类新增资产价值的依据D．竣工决算是双方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证56．下列建设投资费用中，应计入新增固定资产价值的是（ ）。A．土地使用权出让金B．融资费用C．专有技术使用费D．样品样机购置费57．下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（ ）。A．编制进度控制工作细则B．分析进度控制目标风险C．建立进度协调会议制度D．定期收集实际进度数据58．下列任务中，属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制的任务是（ ）。A．审查施工总进度计划B．编制单位工程施工进度计划C．编制详细的出图计划D．确定建设工期总目标59．用横道图来表示工程进度计划，其不足是不能明确反映（ ）。A．整个工程单位时间内的资源需求量B．各项工作的开始时间和完成时间C．各项工作之间的搭接时间D．工程费用与工程总工期之间的关系60．建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（ ）。A．各工作队实现了专业化施工B．施工现场的组织、管理比较复杂C．没有充分利用工作面进行施工D．单位时间内投入的资源量较大61．在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（ ）。A．流水节拍B．流水步距C．流水时间D．流水强度62．某工程由5个施工过程组成，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时问的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为（ ）。A．4B．5C．6D．863．某建筑物基础工程的施工过程、施工段的划分及流水节拍(单位：天)见下表，如果组织非节奏流水施工，则基础工程的施工工期应为（ ）天。施工过程施工段基础一基础二基础三基础四开挖3426浇筑4268回填2379A．28B．29C．32D．3564．某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为第（ ）天。A．6B．9C．10D．1265．某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（ ）天。A．6B．8C．11D．1366．在单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。A．各项工作持续时间之和最小B．由关键工作组成C．相邻两项工作之间时间间隔为零D．各项工作自由时差均为零67．关于工程网络计划工期优化的说法中，正确的是（ ）。A．当出现多条关键线路时，应选择其中一条最优线路缩短其持续时间B．应选择直接费率最小的非关键工作作为缩短持续时问的对象C．工期优化的前提是不改变各项工作之间的逻辑关系D．工期优化过程中须将关键工作压缩成非关键工作68．下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是（ ）。A．直接费会随着工期的增加而增加B．直接费率会随着工期的增加而减少C．间接费会随着工期的增加而增加D．间接费率会随着工期的增加而减少69．工程网络计划资源优化的目标是（ ）。A．在工期保持不变的条件下使资源需用量尽可能均衡B．在满足资源限制的条件下使工期保持不变C．在工期最短的条件下使工程总成本最低D．寻求工程总成本最低时的工期安排70．某工程单代号搭接网络计划中工作B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示，工作D和工作E的总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为（ ）天。A．6B．8C．9D．1271．某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有（ ）。A．工作A和工作BB．工作C和工作DC．工作B和工作DD．工作C和工作E72．下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（ ）。A．确定后续工作及总工期的限制条件B．加工处理实际进度数据C．分析进度偏差产生的原因D．分析进度偏差对总工期的影响73．下列方法中，既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况的方法是（ ）。A．匀速进展横道图比较法B．S曲线比较法C．非匀速进展横道图比较法D．前锋线比较法74．在工程进度计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过自由时差时，则该工作（ ）。A．进度偏差影响工程总工期B．进度偏差影响其后续工作的最早开始时间C．由非关键工作改变为关键工作D．总时差大于零75．监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应主要审核设计单位的（ ）。A．技术经济定额B．技术经济责任制C．设计图样进度表D．设计质量考核制度76．下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（ ）。A．进度控制的方法和措施B．进度计划协调性分析C．工程材料的进场安排D．保证工期的技术措施选择77．在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖后，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，说明（ ）。A．排除施工单位应负的责任B．批准合同工期延长C．施工进度计划满足合同工期要求D．同意施工单位在合理状态下施工78．编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（ ）的单位工程为主导。A．工程量大、工期短B．工程量大、工期长C．工程量小、工期短D．工程量小、工期长79．建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（ ）。A．采用更先进的施工机械B．改进施工工艺C．增加每天的施工时间D．改善劳动条件80．物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（ ）。A．申请量和采购量B．采购量和库存量C．库存量和供应量D．供应量和申请量二、多项选择题(共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)81．建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理（ ）等手续。A．建设资金审查B．施工图文件审查C．工程施工许可证D．工程质量监督E．大型施工机械进场许可82．政府监督管理工程质量的职能主要体现在（ ）。A．建立和完善工程质量法规体系B．建立和落实工程质量责任制度C．建设活动主体资格及承发包管理D．建筑企业质量体系认证E．控制工程建设程序83．设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有（ ）。A．组建项目监理机构，编制监理规划B．组织设计招标或方案竞赛C．编制设计任务书，确定质量要求和标准D．优选设计单位，配合业主签订设计合同E．审查设计工作组织与任务分工84．应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有（ ）。A．施工图审核B．施工图会审C．设计交底准备D．设计交底会议E．设计交底会议纪要整理85．施工准备阶段监理工程师审查施工企业项目经理部质量管理体系的主要内容有（ ）。A．项目管理目标责任书B．项目经理部的组织机构C．项目质量管理的规章制度D．主要管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证E．试验室86．项目监理机构审查后的施工组织设计，需报送监理单位技术负责人审查后提出意见的工程项目包括（ ）。A．一般中小型的工程B．规模大、技术复杂的工程C．新型结构工程D．特种结构工程E．临时设施工程87．监理工程师要严把开工关，就必须对承包单位的（ ）等工作质量进行控制。A．工程定位轴线及标高基准的建立B．现场施工平面图布置C．生产要素配置D．设计交底与图样现场核对E．承包单位的责任目标确定88．某分部工程设置为施工质量控制点，用解析图表示质量预控与措施时，对策图部分反映的内容有（ ）。A．该分部工程的施工阶段划分B．质量控制有关的技术工作C．影响施工质量的各种因素D．各阶段质量控制的管理要求E．所采取的对策或措施89．根据《建设工程监理规范》，施工承包单位采购的材料、构(配)件、设备进场前，必须向项目监理机构提交工程材料构(配)件设备报审表，随表的附件应包括（ ）。A．采购合同复印件B．数量清单C．质量证明文件D．复检结果E．自检结果90．监理工程师应对施工单位施工过程中的（ ）等工作质量进行监控。A．技术复核B．材料取样送检C．级配、计量D．控制点设置E．质量记录资料91．向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（ ）。A．企业性质和生产规模B．经营范围和生产许可证C．生产能力和技术水平D．质量管理体系的运行和产品质量状况E．检验检测手段及实验室资质92．质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（ ）。A．施工操作依据B．质量保证所必需的管理制度C．过程控制D．质量检查情况E．质量特性指标93．工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送（ ）存档备案。A．质量监督机构B．建设单位C．监理单位D．设计单位E．勘察单位94．一组随机抽样检验数据做成的直方图，要能说明生产过程质量稳定，正常情况下其直方图的构成与特点应反映出（ ）。A．明确的质量标准上、下界限B．直方图为正态分布型C．直方图位置居中分布D．直方图分布中心与标准中心重合E．直方图与上、下界限有一定余地95．项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有（ ）。A．编制招标工程标底B．提供费用索赔的依据C．进行工程计量D．审查施工图预算E．对工程造价目标进行风险分析96．分部分项工程材料费的构成包括（ ）。A．材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B．材料仓储费C．新材料的试验费D．对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E．为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用97．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，安全文明施工费包括（ ）。A．环境保护费B．临时设施费C．施工降水费D．二次搬运费E．冬雨期施工增加费98．建设项目费用构成中，引进技术和进口设备其他费包括（ ）。A．分期或延期付款利息B．进口设备维修保养费C．进口设备检验鉴定费用D．担保费E．国外工程技术人员来华费用99．根据适用范围，建设工程定额分为（ ）。A．国家定额B．地区定额C．行业定额D．基础定额E．企业定额100．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，下列费用项目中，属于其他项目清单的有（ ）。A．暂列金额B．暂估价C．应急费D．未明确项目的准备金E．计日工101．建设投资估算的主要办法有（ ）。A．资金周转率法B．分项详细估算法C．比例估算法D．概算指标法E．扩大指标估算法102．不确定性分析的主要方法有（ ）。A．盈亏平衡分析法B．价值工程分析法C．敏感性分析法D．概率分析法E．ABC分析法103．某大学新建校区有一实验楼单项工程，下列费用中应列入实验楼单项工程综合概算的有（ ）。A．分摊到实验楼的土地使用费B．实验楼的土建工程费C．实验楼的给水排水工程费D．实验楼的设备及安装工程费E．分摊到实验楼的建设期利息104．当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变化风险的合同形式有（ ）。A．固定总价合同B．纯单价合同C．成本加奖励合同D．可调总价合同E．成本加固定百分率酬金合同105．运用某一投标策略时，针对不平衡报价策略的具体方式有（ ）。A．能够早期结算的工程，单价定高些B．估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定高些C．工程内容说明不清的工程，单价定高些D．没有工程量，只填单价的项目，单价定高些E．对于零星用工，单价定高些106．根据FIDIC《施工合同条件》，出现（ ）情况且对承包商造成影响时，承包商也不能索赔利润。A．不可抗力B．法规改变C．业主未能提供现场D．文件有技术错误E．暂停施工107．下列承包商增加的人工费中，可以向业主索赔的有（ ）。A．特殊恶劣气候导致的人员窝工费B．法定人工费增长而增加的人工费C．由于非承包商责任的工效降低而增加的人工费D．监理工程师原因导致工程暂停的人员窝工费E．完成合同之外的工作增加的人工费
你若不惜我亦不爱
2020年监理工程师《理论与法规》科目考试真题：一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)1根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，正确的做法是( )。A.直接通知设计单位改正B.报告建设单位要求设计单位改正c.根据质量标准直接修改设计D.要求施工单位修改设计后实施【参考答案】B【答案解析】根据《建筑法》第三十二条内容，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。2.对于实行项目法人责任制的项目，项目董事会的职权是()。A.编制年度投资计划B.确定中标单位c.提出项目开工报告D.组织项目后评价【参考答案】c【答案解析】c正确，属于项目董事会的职权;A、B、D均属于项目总经理的职权。参见教材P7。3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用贷款贴息方式的政府投资工程，政府需要从投资的角度审批()。A.项目建设。。B.可行性研究报告c.初步设计和概算D.资金申请报告【参考答案】D【答案解析】《国务院关于投资体制改革的决定》对于政府投资项目，采用直接投资和资本金注入方式的，从投资决策角度只审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作;采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，只审批资金申请报告。4.根据<标准监理招标文件》总监理工程师授权下属人员履行职责的，应事先将人员的姓名、授权范围书面通知( )。A.招标人B.投标人C.委托人和承包人D.监理人【参考答案】c【答案解析】按照专用合同条规定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。参见教材P86。5.根据《建筑法》，国家推行建筑工程监理制度，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院B.国家建设行政主管部门c.省级人民政府D.行业主管部门【参考答案】A【答案解析】建筑法》第三十条规定：“国家实行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。”参见教材P3。6.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%c.投标保证金应当从投标人的商业账户中转出D.投标保证金应当在书面合同签订后15日内退还【参考答案】A【答案解析】B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%;C错误，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出;D错误，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。参见教材P48。7.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清时，应在提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。参考答案：C8.根据《合同法》无效合同是指( )订立的合同网。A.因重大误解B.代理人超越权限c.以合法形式掩盖非法目的D.乘人之危【参考答案】c【答案解析】有下列情形之一的，合同无效：a.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;b.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益;c.以合法形式掩盖非法目的;d.损害社会公共利益;e.违反法律、行政法规的强制性规定。参见教材P29。9.根据《合网法》当事人订立合同需要经过()的过程。A.招标和投标B.要约和承诺c.评标和中标D.签字和盖章【参考答案】B【答案解析】当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段。参见教材P26。10.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中安全技术措施是否符合( )。A.适应性要求B.经济性要求c.施工进度要求D.工程建设强制性标准【参考答案】D【答案解析】除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。参见教材P85。11.根据<建设工程质量管理条例》，属于建设单位质量责任和义务的是()。A.办理工程质量监督手续B.抽样检测现场试块C.建立健全教育培训制度D.组织竣工预验收【参考答案】A【答案解析】选项c属于施工单位的质量责任和义务。选项B、D属于监理单位的质量责任和义务。参见教材P39、P41、P54。12.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的是( )。A.申请办理施工许可证B.编制安全施工措施费概算C.将保证安全的施工措施报有关部门备案D.进行定期和专项安全检查【参考答案】D【答案解析】选项ABC属于建设单位的责任。参见教材P37、P42、P44。13.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应组织专家论证、审查专项施工方案的工程是()。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程【参考答案】C【答案解析】工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。参见教材P42。14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于重大事故的是()的事故。A.造成3人死亡，直接经济损失3000万元B.造成5人死亡，直接经济损失1000万元C.造成30人重伤，直接经济损失3000万元D.造成10人重伤，直接经济损失5000万元【参考答案】D【答案解析】重大生产安全事故是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。参见教材P44。15.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生负有责任的单位处以50万元以上200万元以下罚款的事故是( )。A.特别重大事故B.重大事故c.严重事故D.较大事故【参考答案】B【答案解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条：事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款;(二)发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款;(三)发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款;(四)发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款。16.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的()。【参考答案】c【答案解析】招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。参见教材P51。17.根据<监理工程师职业资格制度规定》，下列申请参加监理工程师职业资格考试的条件，正确的是()。A.具有工程类专业大学专科学历，从事工程施工、监理、设计等业务工作满5年B.具有工程类专业大学本科学历或学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满4年c.具有工程类一级学科硕士学位或专业学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满3年D.具有工程类一级学科博士学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满1年【参考答案】B【答案解析】凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加监理工程师职业资格考试：1)具有各工程大类专业大学专科学历(或高等职业教育)，从事工程施工、监理、设计等业务工作满6年;2)具有工学、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满4年;3)具有工学、管理科学与工程一级学科硕士学位或专业学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满2年;4)具有工学、管理科学与工程一级学科博士学位。参见教材P62。18.关于设立公司制企业的要求，正确的是( )。A.股份有限公司的章程由股东共同制定B.股份有限公司的发起人应在3人以上、200人以下c.有限责任公司应由50个以下的股东出资设立D.有限责任公司的经理经股东会选举产生、由董事长聘任【参考答案】C【答案解析】选项A错误，股份有限公司的章程由发起人制定。选项B错误，股份有限公司的发起人应在2人以上、200人以下。选项D错误，有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。19.工程监理企业在核定的资质等级和业务范围内从事监理活动，体现了监理企业从事工程监理活动的()准则。A.守法B.诚信c.公平D.科学【参考答案】A【答案解析】“自觉遵守相关法律法规及行业自律公约和诚信守则，在核定的资质等级和业务范围内从事监理活动，不得超越资质或挂靠承揽业务。”体现了“守法”准则。参见教材P59。20.根据《监理工程师职业资格制度规定》，监理工程师职业资格考试成绩实行()为一个周期的滚动管理办法。年年年年【参考答案】D【答案解析】监理工程师职业资格考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法，在连续的4个考试年度内通过全部考试科目，方可取得监理工程师职业资格证书。参见教材P62。21.通过邀请招标方式确定监理人的，建设单位应进行的工作是()。A.发出投标邀请书B.发出招标公告c.发售招标方案D.进行资格预审【参考答案】A【答案解析】邀请招标是指建设单位以投标邀请书方式邀请特定监理单位参加投标。采用邀请招标方式，建设单位不需要发布招标公告，也不进行资格预审(但可组织必要的资格审查)。参见教材P65。22.属于评标委员会工作内容的是( )。A.组织现场踏勘B.熟悉招标文件C.编写评标方法D.编写评标细则【参考答案】B【答案解析】评标委员会应当熟悉、掌握招标项目的主要特点和需求，认真阅读、研究招标文件及其评标办法，按招标文件规定的评标办法进行评标，编写评标报告，并向招标人推荐中标候选人，或经招标人授权直接确定中标人。参见教材P67。23.工程监理投标工作包括：①购买招标文件;②进行投标决策;③编制投标文件;④递送投标文件并参加开标会。仅就上述工作而言，正确的工作流程是()。A.①-②-④-③B.①-③-④-②c.①-②-③-④D.②-①-③-④【参考答案】C【答案解析】建设工程监理投标是一项复杂的系统性工作，工程监理单位的投标工作内容包括：投标决策→投标策划→投标文件编制→参加开标及答辩→投标后评估等内容。参见教材P72。24.关于建设工程监理合同的说法，正确的是()。A.工程监理合同属于建设工程合同B.工程监理合同当事人双方必须是具有法人资格的企业单位c.工程监理合同的标的是服务D.工程监理合同履行结果是物质成果【参考答案】c【答案解析】选项A错误，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同;建设工程监理合同、项目管理服务合同 ，直则属于委托合同。选项B错误，建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。接选项D错误，工程监理合同履行结果不是物质成果。参见教材P26、P83。|25.根据《标准监理招标文件》，关于合同附件格式的说法，正确的是()。A.合同附件格式包括合同协议书、属约保证金格式和安全、廉政责任书格式B.合同协议书是合同组成文件中唯一要求委托人和监理人签字盖章的法律文书C.合同附件格式中要求属约保证金采用有条件担保方式D.合同附件格式中要求履约担保至委托人签发工程竣工验收证书之日失效【参考答案】B【答案解析】选项A错误，合同附件格式包括合同协议书、履约保证金格式，不包含廉政责任书格式。选项C错误，合同附件格式中要求履约保证金采用无条件担保方式。选项D错误，自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天后失效。参见教材P83~84。26.关于建设工程监理委托方式的说法，正确的是( )。A.建设单位委托一家监理单位有利于工程建设的总体控制与协调B.平行承包模式下工程监理委托的方式具有唯一性c.采用施工总承包模式发包的工程，可委托一家或几家监理单位实施监理D.在监理评标办法中，宜将“经评审的投标价格最低”作为中标条件【参考答案】A【答案解析】选项B错误，平行承包模式下，建设单位可委托一家工程监理单位实施监理，也可以委托多家工程监理单位实施监理。选项c错误，在工程总承包模式下，建设单位宜委托一家工程监理单位实施监理。选项D错误，投标价格低于成本的除外。参见教材P25、P89、P91。27.建设工程采用平行承包模式的优点是()。A.工程建设协调难度小B.较易控制工程造价c.工程招标任务量小D.建设周期较短【参考答案】D【答案解析】采用平行承包模式，由于各承包单位在其承包范围内同时进行相关工作，有利于缩短工期、控制质量，也有利于建设单位在更广范围内选择施工单位。参见教材P88。28.项目监理机构组织形式中，任何一个下级只能接受唯一上级命令的是()组织形式。A.直线制B.职能制c.强矩阵制D.弱矩阵制【参考答案】A【答案解析】直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。参见教材P97。29.在项目监理机构中，负责监理活动决策和管理的是()。A.驻地监理工程师B.总监理工程师代表c.总监理工程师D.专业监理工程师【参考答案】c【答案解析】在项目监理机构中，负责监理活动决策和管理的是总监理工程师。30.项目监理机构组织形式中，有利于解决复杂问题和培养工程监理人员业务能力的是()组织形式。A.直线制B.职能制c.直线职能制D.矩阵制【参考答案】D【答案解析】矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。参见教材P102。
优质工程师报名问答知识库
